WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

««УТВЕРЖДАЮ» Председатель Арбитражного суда Астраханской области А.Н. Егоров «_» марта 2014 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК проводимом с целью определения ...»

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель

Арбитражного суда

Астраханской области

____________ А.Н. Егоров

«___» марта 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

проводимом с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и

заключения с ним государственного контракта

на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда

Астраханской области Наименование официального сайта в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru Наименование заказчика: Арбитражный суд Астраханской области

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансовоэкономического отдела __________________ Полстянова Оксана Олеговна Ведущий специалист отдела материальнотехнического обеспечения __________________ Ильина Ирина Михайловна г. Астрахань 2014 г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

«УТВЕРЖДАЮ»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 Председатель 414014, г. Астрахань Арбитражного суда Тел/факс (8512) 48-23-23 Астраханской области E-mail: astrahan.info@arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ________________ А.Н. Егоров ИНН/КПП 3015009989/301501001 «28» марта 2014г.

28.03.2014г. № 4зк/14 Извещение № 4зк/14 о проведении запроса котировок на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области



1. Наименование Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области;

Место нахождения: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Ильина Ирина Михайловна, Шатков Денис Олегович, Контрактный управляющий: пока не назначен.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2014 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается участником запроса котировок заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.

Котировочная заявка, представленная участником запроса котировок в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным лицом участника запроса котировок и скреплена соответствующей печатью. Форма котировочной заявки представлена в Приложении № 3 к Извещению о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок, поданная заказчику в письменной форме, должна быть в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, с обязательной пометкой «Заявка на участие в запросе котировок «Поставка хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области». НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 час. 00 мин. «07» апреля 2014 года».

Котировочная заявка в форме электронного документа должна содержать электронноцифровую подпись уполномоченного лица участника, заверенную электронно-цифровой подписью удостоверяющего центра, внесенной в единый государственный реестр в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке, подаваемой в письменной форме.

4. Предмет запроса котировок: Поставка хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области.

4.1. Количество поставляемого товара и краткие характеристики товара – в соответствии с Техническим заданием и техническими требованиями согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).

5. Место доставки поставляемых товаров: по месту нахождения Заказчика – г.

Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок поставки товаров: не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.

7. Структура цены контракта: цена поставляемого товара должна быть указана с учётом всех затрат исполнителя (поставщика), в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку и разгрузку товара по адресу Заказчика, других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 153 223,00 рублей (сто пятьдесят три тысячи двести двадцать три рубля 00 копеек) с учетом НДС.

8.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: изложено в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.

9. Место подачи котировочных заявок: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202.

10. Срок подачи, в том числе дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок:

10.1. Время подачи: в рабочие дни с понедельника по четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

10.2. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «31» марта 2014 года с 08.30 часов;

10.3. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «04» апреля 2014 года до

10.00 часов.

10.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен и открытие котировочных заявок, присланных в форме электронного документа, а также рассмотрение и оценка указанных выше поступивших котировочных заявок будет происходить «07» апреля 2014 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу заказчика: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, 1-й этаж, зал заседаний № 1.

Участникам запроса котировок для прохода в здание суда для участия на процедуре вскрытия конвертов при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной удостоверяющий личность документ), а также доверенность на присутствие от участника.

11. Срок и условия оплаты поставляемого товара: Оплата поставленного товара будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счетом, счет-фактурой, товарной накладной.

12. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации: государственный контракт должен быть подписан победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

Заказчик предлагает условия государственного контракта согласно прилагаемому проекту (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок).

13. Требование Заказчика к участникам закупки:

1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

2. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- правомочность участника закупки заключать контракт;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;





- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

–  –  –

Приложение № 1: Техническое задание и технические требования.

Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 3: Форма котировочной заявки.

Приложение № 4: Проект государственного контракта на поставку товара.

–  –  –

4. Требования к качеству и техническим характеристикам товара:

-Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не отремонтированным, не осуществлялась замена его запасных частей, не восстанавливались его потребительские свойства. Товар должен быть изготовлен не ранее 2014 года, безопасным при использовании.

-Качество поставляемых товаров должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

-Товар должен полностью соответствовать техническому заданию.

-Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, подтверждённым сертификатом качества, выдаваемым фирмой-изготовителем.

-Товар должен соответствовать санитарным нормам и быть безопасным для жизни.

-На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев.

-Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием, при условии его правильного хранения Заказчиком.

В случае обнаружения некачественного товара Поставщик обязуется:

- Заменить некачественный товар, признанный таковым, в установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления о несоответствии качества товара, полученного от Заказчика;

- Заменить некачественный товар в течение 2 (двух) рабочих дней при выявлении заказчиком скрытых дефектов, обнаруженных после поставки.

При осуществлении поставки товара представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Контракта, характеристикам, указанным в декларации о соответствии товара.

5. Требования к комплектности, упаковке и маркировке товара:

Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом, что обеспечит сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

Основными требованиями, предъявляемыми к упаковке товаров, являются надежность и прочность, индивидуальная упаковка каждой отдельной единицы товара.

На каждой единице упаковки товара должна быть нанесена маркировка, содержащая следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- юридический адрес изготовителя (или) организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей;

- условное обозначение ламп или технические данные, входящие в обозначение;

- дата изготовления;

- данные по правильной и безопасной эксплуатации товара;

- меры предосторожности при хранении и транспортировании;

Не допускаются дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или затрудняющие использования продукции по назначению.

Не допускаются механические повреждения продукции: пятна, царапины и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

Не допускаются повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования поставляемого товара. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и защищать от влаги.

6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара).

В подтверждение качества поставляемых товаров вместе с товаром при поставке передаются сертификаты о соответствии товара.

При осуществлении поставки товара представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Контракта, характеристикам, указанным в декларации о соответствии товара.

Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- Проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие номенклатуры, указанной в Контракте;

- Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

- Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений на оригинальной упаковке;

- Проверка наличия документации в соответствии с условиями контракта.

По факту приемки-поставки товара оформляется в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) товарная (товарно-транспортная) накладная, которая подписывается уполномоченными представителями сторон.

Отказ Заказчика от приемки поставленного товара может быть в случаях:

- обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования товара;

- неисполнения Поставщиком обязательных требований законодательства, иных правовых актов;

- в других случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Сроки поставки: В срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта обеими сторонами.

8. Условия оплаты: Оплата Товара Заказчиком производится на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарной накладной путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки Товара.

9. Место поставки: поставка производится по адресу Заказчика: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6.

10. Условия поставки: Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Доставка товара должна осуществляться в рабочие дни с 08.30.часов до

15.00 часов после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону (8512) 48-44-08 о предстоящей доставке товара.

11. Срок действия Государственного контракта: с даты подписания контракта Сторонами по «30» мая 2014 года включительно.

–  –  –

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Отделом материально-технического обеспечения был проведен анализ имеющегося рынка поставки хозяйственных товаров, в результате чего были получены данные о ценах на требуемый товар.

При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был использован метод сопоставления рыночных цен на закупаемую продукцию с последующим определением ее среднерыночного значения.

Расчеты средней стоимости единицы продукции приведены в следующей таблице:

–  –  –

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта на поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области составила 153 223,00 рубля (сто пятьдесят три тысячи двести двадцать три рубля 00 коп.).

51.15.10.190 Хозяйственные товары Коды ОКПД: 31.20.27.152 Разъемы, розетки и соединители для бытового применения 25.24.23.210 Посуда столовая и кухонная полимерная 28.73.16.190 Иглы, спицы, булавки и аналогичные изделия из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки 36.62.11.130 Метлы и щетки для уборки, чистки прочие 24.14.62.111 Ацетон синтетический (диметилкетон, пропаном) 17.40.25.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные изделия текстильные

31.4 Источники тока химические, их части, отходы и лом 17.52.11 Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута и прочих текстильных материалов 24.51.4 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски 18.24.23.221 Рукавицы защитные, перчатки, из хлопчатобумажных тканей 25.24.23.310 Губки из регенерированной целлюлозы 17.40.21.113 Мешки и пакеты упаковочные из химических нитей и пленочных (полипропиленовых, полиэтиленовых) нитей 24.51.3 Мыло, средства моющие и чистящие 21.22.11.110 Бумага туалетная 21.22.11.361 Салфетки бумажные для стола

–  –  –

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) расположенный (ое) (проживающий) по адресу:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ Тел. _____________________

Контактное лицо: ______________________________________ Тел. _____________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО _________________________

предлагаем осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Астраханской области по цене, не превышающей _______________ рублей и на условиях, предусмотренных проведением запроса котировок от «28» марта 2014 года, а именно:

–  –  –

Итого цена контракта составляет __________________ руб.

____________________________________________________________________________.

(цена товара прописью с указанием сведений о включённых (не включённых) в неё расходах, в том числе: с учетом расходов по доставке и разгрузке товара (с учетом НДС), уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта)

Срок и условия поставки товара:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(указать условия поставки товара) Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар (оказать услуги, осуществить работы) в соответствии с техническим заданием, приведенном в котировочной заявке, и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Мы согласны на оплату поставляемой продукции в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счетом, счет-фактурой, товарной накладной.

Обязуемся поставлять продукцию по предварительному уведомлению Заказчика (согласования с Заказчиком) по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 согласно требованиям, представленным Заказчиком в техническом задании.

Сообщаем, что сведения о__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать наименование участника размещения заказа) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________________________________________________________________________

(Наименование участника запроса котировок) следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

4) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица

- участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Перечень документов или копий таких документов, подтверждающих право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приложен к заявке на участие в запросе котировок.

–  –  –

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником размещения заказа данной котировки не накладывает на Стороны никаких обязательств.

–  –  –

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 года «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа от 27.01.2014г. № 10 д/с, с одной стороны, и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________/14 от «__» __________ 2014 года заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары для нужд Арбитражного суда Астраханской области (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование, характеристики, комплектность, количество, единичная и общая стоимость Товара указаны в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее Спецификация), в сроки, установленные п. 3.1. Контракта.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки Товара является доставка Товара Заказчику по адресу Заказчика: Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

1.4. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):

1.4.1. Упаковка, маркировка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка Товара по адресу Заказчика, подъем Товара на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей (цена контракта прописью) (в т.ч. НДС).

2.2. Финансирование и оплата Товара осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты Поставщика, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта, а также расходы на приобретение Товара, расходы на отгрузку Товара Заказчику и разгрузку Товара по адресу Государственного заказчика.

2.4. Цена настоящего контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.1 настоящего контракта.

2.5. Оплата Товара по Контракту производится Заказчиком из средств Федерального бюджета по безналичному расчету в рублях на основании выставленных счетов, счетовфактур, товарной накладной путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки Товара. Основанием для выставления счета является поставка Заказчику Товара, подписание Государственным заказчиком товарно-транспортных накладных на Товар, передача Государственному заказчику счетов-фактур, паспортов и сертификатов на поставленные Товары.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

2.6. В случае поставки Товаров партиями по согласованию с Заказчиком оплата товаров производится за фактически поставленные Товары в соответствии с пунктом 2.5.

Контракта.

2.7. Заказчик считается исполнившим своё обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика.

3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара Заказчику по настоящему Контракту составляет 10 (десять) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта обеими сторонами.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу Заказчика: Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, Арбитражный суд Астраханской области.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить своевременную поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресу Заказчика. Поставка Товара производится в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком за свой счёт собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

4.1.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям настоящего Контракта.

4.1.2. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных и счетов (счетов-фактур) на Товар на русском языке.

4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. поставить Товар партиями по согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осмотреть и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику;

4.3.2. Оплатить поставку Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Провести приёмку Товара по количеству и качеству в течение 1 (одного) рабочего дня.

В случае отказа от приёмки Товара Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, при этом сторонами составляется двухсторонний акт.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. заявить Поставщику о своих претензиях по качеству поставляемых Товаров (обнаруженных дефектах) в срок до 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарно-транспортных накладных;

4.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.4.3. зачесть предусмотренные Контрактом штрафные санкции в качестве общей цены Контракта в соответствующем размере, подлежащем выплате Поставщику.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность переданных Товаров в соответствии с гигиеническими сертификатами, ГОСТ или ТУ, утвержденными на данные виды Товаров, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов Товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каждая единица поставляемого Товара должна соответствовать по качеству, комплектности и характеристикам техническим условиям, установленным изготовителем соответствующего Товара, который должен быть изготовлен не ранее 2013 года.

5.2. Товары должны быть упакованы и замаркированы в соответствии с действующими стандартами и требованиями. Тара и упаковка входят в цену поставляемых Товаров и должны гарантировать их целостность и сохранность при перевозке и хранении.

5.3. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставлены Товары надлежащего качества; Товары являются собственностью Поставщика, не заложены, не находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и/или ограничений, не были ранее использованы, а также Товары соответствуют характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

5.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с гарантией производителя, подтвержденной документом от производителя.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1. Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставляемых Товаров комплектности, указанной в товарно-транспортных накладных, прилагаемых к поставляемым Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставляемых Товаров.

6.2. По факту приемки Товаров Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарно-транспортные накладные на поставленные Товары с проставлением даты приемки.

В случае если при приемке Товаров обнаружится его несоответствие требованиям Контракта, в том числе ненадлежащее качество, Поставщик обязан произвести его замену за свой счет в течение 3 (трех) дней со дня получения от Заказчика соответствующей информации.

6.4. Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям Контракта, в том числе, по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Контрактом.

6.5. В случае недостачи Товаров либо поставки некачественных Товаров уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товаров.

6.6. Право собственности на Товары, а также риски случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товаров и подписания Сторонами товарнотранспортных накладных.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товаров по Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком товарнотранспортных накладных.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Для проверки соответствия качества поставленных Поставщиком Товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.2. При обнаружении Заказчиком ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого в данной области эксперта.

Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

7.3. В случае уклонения Поставщика от составления указанного в пункте 7.2 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого в данной области эксперта.

7.4. На основании решения Заказчика выбранная им независимая экспертная организация осуществляет выборочный контроль качества Товара на соответствие его требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3. Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта.

7.5. Результаты исследований оформляются Актами экспертизы независимой экспертной организации. В случае если результаты экспертизы подтвердят несоответствие Товара требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3 Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта, то расходы на проведение экспертизы могут быть возложены Заказчиком на Поставщика.

7.6. В случае если после осуществления выборочного контроля качества Товара будет выявлено его несоответствие требованиям, указанным в пунктах 5.1, 5.3 Контракта, а также в Приложении № 2 Контракта, Заказчик вправе отказаться от приема всей партии Товара и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. В данном случае Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти весь Товар с территории Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой пени устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.5. Заказчик взыскивает с Поставщика неустойку в размере 10% (десять процентов) от общей цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта, в случае досрочного расторжения Контракта в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств:

отказ Поставщика от исполнения своих обязательств; констатация Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и/или факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Контракта Поставщиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).

8.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трёх) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

9.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлён на срок действия указанных обстоятельств.

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей её разрешения.

9.7. Если в срок, указанный в п. 9.2 и 9.6 настоящего Контракта, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

10.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

10.3. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным представителям устанавливается срок 5 (пять) рабочих дней для разрешения спора по существу.

10.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

При исполнении Контракта допускаются следующие изменения условий Контракта по соглашению сторон:

- снижение цены Контракта без изменений иных условий Контракта;

- увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта;

- улучшение качественных, функциональных характеристик товара по сравнению с характеристиками, установленными Контрактом

11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, наименования или банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую сторону в письменном виде.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

11.4. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчёты по возмещению понесённых затрат и убытков по предмету Контракта.

11.5. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

11.6. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания контракта до «30»

мая 2014 года, но в любом случае до полного исполнения взятых на себя Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту другому лицу, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

13.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. «Спецификация на поставляемый Товар».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

–  –  –

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ИТОГО:

Итого общая стоимость товара составляет __________ рублей (цена контракта прописью).

Похожие работы:

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 17 с углубленным изучением английского языка" МАОУ "Школа № 17" РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО на заседании ШМО...»

«Вопросы совершенствования техники левой руки домриста Введение Невероятно большое количество недостатков в подготовке исполнителей, в частности, на домре, идет именно от начального периода этой подготовки. Доклад посвящён одному из наиболее важных разделов обучения игре на домре работе левой руки исполнителя (развитие пальцевой беглости, совер...»

«1 Арманд Мелналкснис Амберг, Германия СТО ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ: РАЗМЫШЛЯЯ О "ЗАПИСКАХ" ЭЛЬМАРА РИВОША _ Перевод с латышского Наталии Каже. Время беспощадно отнюдь не только потому, что приближает каждого из нас к неизбежному; оно разлучает нас с необыкновенными людьми, относительно которых только сейчас начинае...»

«УДК 615.874 ББК 51.230 Х36 Marla Heller THE DASH DIET ACTION PLAN: PROVEN TO LOWER BLOOD PRESSURE AND CHOLESTEROL WITHOUT MEDICATION © 2007 Marla Heller, MS, RD. All rights reserved. This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, New York, USA. All rights reserved Хеллер, Марла. Х36 Диета DASH. Правил...»

«Бокарева Мария Алексеевна СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2012/2/28.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрени...»

«Инструкция по заполнению онлайн-анкеты для подачи документов на Шенгенскую визу Онлайн-анкета заполняется на сайте: https://videx.diplo.de Перед началом заполнения необходимо выбрать русскую или английскую версию анкеты. При выборе русской версии анкета после заполнения распе...»

«Приложение к постановлению Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 150 ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 1. Общие положения 1.1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее Министерство) является исполнительным органом государственн...»

«Бортовые источники электроэнергии Общие сведения о потреблении тока Общие сведения о потреблении тока VIKTIGT! Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора, ток заряда генератора должен быть адаптирован к потреблению тока. Значения ток...»

«Про бухгалтерский баланс предприятия кыргызстана! Необходима информация про бухгалтерский баланс предприятия кыргызстана или может про составить бухгалтерский баланс по следующим данным? Прочти про бухгалтерский баланс предприятия кыргызстана на сайте. Только если Вы реально...»

«НОУ ВПО Европейский Университет в Санкт-Петербурге Социологический институт Российской академии наук Костенко Вероника Викторовна Процесс модернизации гендерных установок мусульманского населения в странах Арабског...»

«Определение характеристик морского волнения по цифровым фотографиям М.Т. Смирнов, Д.М. Ермаков Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники РАН, 141190 г. Фрязино, Московск...»

«Приложение к Коллективному договору СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ с профсоюзным комитетом ЗабГУ Ректор ЗабГУ_С.А.Иванов _ Г.Ю.Попова ""_ 2014 г. ""_ 2014 г. Положение о выплатах стимулирующего характера в Забайкальском государственном университете Чита 2014 1. ОБЩИ...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.