WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Утверждаю Приказом № 58/ор Генеральный директор Баландин М.А. Извещение о проведении запроса котировок на поставку бензина автомобильного с октановым числом не ...»

Утверждаю

Приказом № 58/ор

Генеральный директор

__________Баландин М.А.

Извещение

о проведении запроса котировок на поставку бензина автомобильного

с октановым числом не менее 95

для нужд Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Республики Крым»

от 13 сентября 2016 г.

Описание Данные

п/п

Сведения о государственном заказчике:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики 1.

Наименование заказчика Крым»

Место нахождения, почтовый Республика Крым

2. адрес 295011 г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского,21

3. Адрес электронной почты kaprem82@mail.ru

4. Номер контактного телефона +7 978 227-58-64

5. Ответственное должностное Альшаникова Оксана Ивановна лицо Заказчика

Краткое изложение условий контракта:

6. Наименование объекта Бензин автомобильный с октановым числом не менее 95 закупки Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, В соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к

7. эксплуатационные извещению о проведении запроса котировок) характеристики объекта закупки (при необходимости). Требования к гарантийному сроку услуг В соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к 8.

Объем поставки товара извещению о проведении запроса котировок) Сеть автозаправочных станций поставщика, расположенных на



9. Место оказания услуг территории города Симферополь и Республики Крым В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора в Сроки поставки товара соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок) 10.

88291,0(восемьдесят восемь тысяч двести девяносто один)

11. Начальная (максимальная) рубль 00 копеек (в т. ч. НДС). В цену включены все цена контракта необходимые налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

Обоснование нача

–  –  –

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок №_____________ от _________г., размещенное на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, желаем принять участие в запросе котировок и предлагаем оказать услуги, указанные в настоящей котировочной заявке.

1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица): ___________

2. Место нахождения (для юридического лица): _________________________________

3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_______________________________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителей ______________________

4. Наименование и характеристики товара: _______________________________

_______________________________________________________________________________

5. Цена поставляемого товара __________________________________ (указать общую цену в рублях цифрами и прописью)2.

6. Сведения о включенных в цену расходах: ________________________________(в том числе расходах на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей).

Участник размещения заказа - _____________________________________________





(наименование участника размещения заказа) согласен исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № _____________________ от _________ 2016 г.

В случае признания нашей заявки победившей в проведении запроса котировок мы обязуемся подписать договор и представить его Заказчику в установленные Извещением о проведении запроса котировок сроки.

Настоящей заявкой мы подтверждаем отсутствие сведений о __________________

(наименование участника размещения заказа) в реестре недобросовестных поставщиков.

Контактное лицо: (Ф.И.О, телефон) ___________, факс: _________e-mail: ______________.

Настоящей заявкой подтверждаем наше соответствие требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком.

Подпись руководителя предприятия ____________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы) Дата____________

Место для печати

–  –  –

Техническое задание

1. Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым»

2. Предмет договора: закупка бензина автомобильного с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу (АИ-95) в количестве 2100 литров.

Поставка бензина осуществляется с использованием талонов (бланк-разрешение на отпуск горючесмазочных материалов) через сеть автозаправочных станций поставщика, расположенных на территории города Симферополя и Республики Крым.

Поставщик предоставляет Заказчику на период действия договора во временное владение и пользование талоны в течение пяти (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

3. Качество поставляемого бензина должно соответствовать требованиям технического регламента, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и подтверждаться действующей декларацией о соответствии (сертификатом соответствия), техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» от 18.10.2011 № 826, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2012 № 1474.

Требования к характеристикам :

определяется набором технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе.

Бензин Аи-95 (нормы и требования к качеству по ГОСТ Р 51105-97):

октановое число, не менее: моторный метод 85;

октановое число, не менее: исследовательский метод 95;

содержание свинца, г/дм3, не более 0,01;

содержание марганца, мг/дм3, не более -;

содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5;

индукционный период бензина, мин, не менее 360;

массовая доля серы, %, не более 0,05;

объемная доля бензола, %, не более 5;

испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1;

внешний вид Чистый, прозрачный;

плотность при 15 °С, кг/м3 725-780;

Информация о наименовании страны происхождения товара является обязательной при предоставлении заявки на участие в закупке.

–  –  –

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», именуемое в дальнейшем Заказчик, для обеспечения нужд организации, в лице генерального директора Баландина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона,, на основании протокола единой комиссии по закупкам от ______________, в соответствии с условиями документации о запросе котировок № ______________ и заявки на участие в запросе котировок, поступившей от Поставщика, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в рамках исполнения заказа поставить Заказчику через сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) «Поставщика», расположенных на территории города Симферополь и Республики Крым бензин автомобильный (далее – ГСМ, товар), с характеристиками, по цене и в количестве, предусмотренными техническим заданием (приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату товара согласно условиям договора.

1.2. Список АЗС Поставщика, с которых производится отпуск ГСМ, указан в приложении № 2, которое является неотъемлемой частью договора.

1.3. Фактическая передача ГСМ Заказчику осуществляется через товарно-распорядительные документы (далее – талоны), срок действия которых, не ограничен, дающие право полной выборки ГСМ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями договора.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 договора.

2.1.3. В случае расторжения договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения договора, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 7 договора.

2.2.2. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения договора по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. организовать заправку автотранспорта Заказчика (его доверенного лица);

2.3.2. поставить ГСМ на условиях, предусмотренных договором;

2.3.3. обеспечить поставку ГСМ, произведенных на территории Российской Федерации, качество которых соответствует требованиям технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и подтверждается сертификатом соответствия;

2.3.4. передать предъявителю талона чеки платежного терминала, подтверждающие вид, количество и стоимость, отпущенных ГСМ;

2.3.5. передать Заказчику копии сертификатов соответствия на поставляемый товар.

2.3.6. представлять по запросу Заказчика информацию о затратах по исполненному Контракту.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных договором, надлежащим образом поставленных и принятых Заказчиком ГСМ.

2.4.2. Требовать уплату пеней согласно договора.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Цена договора составляет __________ (____________________) рублей __ копеек. В стоимость входит стоимость товара, НДС (при наличии), страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по договору.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 договора.

3.3. Оплата по договору производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Заказчиком от Поставщика счета – фактуры, товарной накладной и всех сопроводительных документов на поставленную продукцию.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в договоре банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и условия поставки товара

4.1.Талоны передаются по Акту приема-передачи (приложение № 3) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.2. Поставщик гарантирует, что Заказчик может получить ГСМ в местах хранения АЗС за полученные по договору талоны в соответствии с их номиналом.

4.3. Поставщик обязан обеспечить наличие ГСМ в местах хранения АЗС до момента выборки их Заказчиком.

4.4.Талоны по договору имеют неограниченный срок действия. Номинал талона определяется указанными на нем видом и количеством ГСМ. Отпуск ГСМ, отличных от указанных в талоне, не допускается.

4.5. После передачи талонов Поставщик не несет ответственности в случае утери, порчи (утраты иным способом) талонов Заказчиком.

4.6. Заказчик приобретает право собственности на ГСМ в момент передачи талонов по Акту приема-передачи и несет все риски, связанные с ГСМ, на правах собственника.

5. Качество товара и порядок приемки продукции.

5.1. Передача ГСМ осуществляется при помощи топливно-раздаточной колонки (далее - ТРК) после передачи талона представителю Поставщика (оператору АЗС) и проверки его подлинности.

Количество отпущенного ГСМ отражается на электронном табло ТРК. Контроль за количеством полученного ГСМ по каждой отдельной заправке возлагается на представителя Заказчика, предъявившего талон. После передачи соответствующего номиналу талона количества ГСМ, представителю Заказчика выдается чек.

5.2. Качество поставляемых ГСМ должно соответствовать ТУ и ГОСТам и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества товара, поставляемого по договору, требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора.

6.2. В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного извещения Заказчика с требованием о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.3. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщиками. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае не оплаты поставленного товара, ненадлежащего исполнения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается договором в размере 2,0 % от цены договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки (приложение № 1), нарушения срока замены некачественного товара, договора, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных

Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании акта(-ов) сдачи-приемки исполнения обязательств по договору (по этапу договора);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

C C Д П =ЦБ, где:

CЦБ

- размер ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

ДП К= 1% ДК, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

7.6. За недопоставку товара (не поставку предусмотренного договором количества товара к моменту окончания срока действия договора), за поставку некачественного товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора), за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены договора и составляет.

7.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

7.10. В 2016 в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку неуплаты неустоек (штрафов, пени) и (или) осуществляет списание начисленных сумму неустоек (штрафов, пени).

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торговопромышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- При снижении цены договора без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

9.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством (потребительскими свойствами), указанным в договоре.

9.3. Все изменения к договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к договору и подписаны Сторонами.

9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в случае:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям договора, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

поставки (передачи) Поставщиком товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и договором.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных договора.

9.8. В случае расторжения договора по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения договора.

9.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. До судебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по договору должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по договору или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по договору. Претензии по качеству товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. По факту исполнения взаимных обязательств по договору в срок не позднее 10 рабочих дней после оплаты товара Заказчиком Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

–  –  –

12. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2016 включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

–  –  –

1. Заказчик: Некоммерческая организациия «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым»

2. Предмет договора: закупка бензина автомобильного с октановым числом не менее 95 в количестве 1100 литров.

Поставка бензина осуществляется с использованием талонов (бланк-разрешение на отпуск горюче-смазочных материалов, номиналом 10 и 20 литров) через сеть автозаправочных станций поставщика, расположенных на территории города Симферополя и Республики Крым.

Поставщик предоставляет Заказчику на период действия договора во временное владение и пользование талоны в течение пяти (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

В соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» поставляемый товар (горючесмазочные материалы) должен быть произведен на территории Российской Федерации.

Качество поставляемого бензина должно соответствовать требованиям технического регламента, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и подтверждаться действующей декларацией о соответствии (сертификатом соответствия), техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» от 18.10.2011 № 826, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2012 № 1474.

3.Требования к характеристикам бензина автомобильного АИ-95

–  –  –

Бензин Аи-95 (нормы и требования к качеству по ГОСТ Р 51105-97):

октановое число, не менее: моторный метод 85;

октановое число, не менее: исследовательский метод 95;

содержание свинца, г/дм3, не более 0,01;

содержание марганца, мг/дм3, не более -;

содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5;

индукционный период бензина, мин, не менее 360;

массовая доля серы, %, не более 0,05;

объемная доля бензола, %, не более 5;

испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1;

внешний вид Чистый, прозрачный;

плотность при 15 °С, кг/м3 725-780;

ПОДПИСИ СТОРОН:

–  –  –

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с одной стороны и представитель Заказчика в лице (должность, Ф.И.О.

представителя), действующий на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора №______от «___» __________ 2016 г, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

–  –  –

Итого: сумма числом (прописью) Примечание: в таблице указывается соответствие /не соответствие товара требованиям ГОСТ. При не соответствии требованиям ГОСТ и контракта указываются отклонения и причины.

Товар принят в соответствии с действующей Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997), и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997).

По количеству и качеству Заказчик к полученному товару претензий не имеет.

Сопроводительные документы:

товарная накладная, счет, счет-фактура документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Заказчика;

Настоящий Акт составлен и подписан единой комиссией заказчика в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК



Похожие работы:

«"УТВЕРЖДЁН" Годовым общим собранием акционеров ОАО "ТЯЖМАШ" Протокол б/н от 18 мая 2015 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год Открытого акционерного общества "ТЯЖМАШ" Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН: Советом директоров...»

«МАРИЙСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ПЧЕЛ APIS MELLIFERA MELLIFERA L. В XXI В. С.Г. Макаров, И.А. Порфирьев, Е.Д. Сотникова Кафедра анатомии, физиологии и хирургии животных Российский университет дружбы народов ул....»

«Леонид Зданович Семейный сонник на каждый день http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10139791 Семейный сонник на каждый день: Остеон-Пресс; Ногинск; ISBN 978-5-85689-002-9 Аннотация Вниманию читателя предлагается самый полный и наиболее подробный толкователь снов, составленный на ос...»

«МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА Молодежный форум Восточного партнерства организован Агентством международного молодежного сотрудничества Литвы, которое также является Литовским Национальным агентством программы "Молодежь в действии", в сотрудничестве с Европейской Комиссией, Министерством иностранны...»

«Социологическое обозрение Том 2. № 4. 2002 Ален Турен 1 СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ2 Я осознаю ту большую ответственность, которую беру на себя, предлагая вам анализ основных тенденций развития наших обществ. Я делаю это в надежде, что знание и анализ этих тенденци...»

«упРАВЛЕНИЕ чЕЛОВЕчЕСКИМ КАпИтАЛОМ УДК 331.548 "Барометр занятости" как отражение ситуации на региональном рынке труда В настоящее время массив избыточной и неструктурированной информации о рынке труда, сложность ее обработки и интерпретации становятся для...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения.. 4 1.1. Определение образовательной программы бакалавриата. 4 1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки. 5 1.3. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата....»

«СОДЕРЖАНИЕ Предисловие................................................. 5 1. Стадии конструирования машин............................... 7 2. Общие сведения о деталях и узлах машин и основные требования к ним...................................»

«Светлана Кудрявцева Феномен ясновидящей Ванги. Прорицания, предсказания, заговоры Annotation Кудрявцева Светлана Валентиновна Феномен ясновидящей Ванги. Прорицания, предсказания, заговоры Введение О болгарке Вангелии Гущеровой, известной во всем мире как ясновидящая Ванга, написа...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.