WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Государственный контракт №4 на оказание услуг по текущему ремонту помещений Управления город Орел «25» апреля 2011г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей ...»

Государственный контракт №4

на оказание услуг по текущему ремонту помещений Управления

город Орел «25» апреля 2011г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Орловской области (Управление Роспотребнадзора по

Орловской области), именуемое а дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя

Управления Роспотребнадзора по Орловской области Захарченко Геннадия

Леонидовича, действующего на основании Положения «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области», утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.07.2006г. № 209, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» действующее на основании Устава, в лице Генерального директора Лысенко Николая Владимировича, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт), далее совместно именуемые «Стороны», Принимая во внимание, что заказчик провел открытый аукцион в электронной форме №1/2011-ОАЭФ «Текущий ремонт помещений Управления Роспотребнадзора по Орловской области по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе,2а, корпус №3»,в соответствии с Протоколом № 0154100005711000001 рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе от «12»апреля 2011г. (Приложение №1 к настоящему государственному контракту) и принял предложение Подрядчика, заключили настоящий



Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту помещений согласно прилагаемой сметы на 12 листах по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а, корпус №3, которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчик представляет Заказчику 15% от начальной стоимости контракта в сумме 101 935,80 рублей в виде договора поручительства от «20» апреля №123-0411-Т.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

2.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, по настоящему контракту определена на основании Методики расчета договорной цены, согласованной с филиалом ГУ МЦЦС Госстроя России по Орловской области является открытой и составляет 443 200 (четыреста сорок три тысячи двести) рублей 00 коп. СМР в ценах 2011года 443200рублей, в т.ч. НДС 67606,78 рублей.

2.2.Финансирование за счет средств федерального бюджета по разделу 09, подразделу 09,ЦСР 0011500,вид расходов 012,ЭКР 225 в 2011году 443 200рублей.

2.3. Цена в п.2.2 настоящего контракта определена сторонами на момент заключения контракта и не может быть изменена на период срока действия контракта.

2.4.Стоимость (цена) работ по контракту установлена на основании результатов аукциона, локальной сметы (Приложение №2 к Контракту). Стоимость Контракта не изменяется в период срока действия Государственного контракта.

3.ПОСТАВКА И ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.

3.1. Обязанность по обеспечению текущего ремонта материалами несет Подрядчик.

3.2.Все закупаемые для текущего ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть представлены Заказчику за три дня до начала производства работ.





3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов до подписания акта приемки выполненных работ.

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

Оплата работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2,справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 дней после приемки на основании форм КС-3, КС-2,включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ по текущему ремонту помещений.

5.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные настоящим контрактом в срок с даты подписания контракта по 20 июня 2011г.

Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно, по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной взятых на себя обязательств по настоящему Контракту. Об расторжении Контракта заинтересованная сторона обязана письменно заявить другой стороне не позднее, чем за 30 дней до срока окончания действия Контракта.

6.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Заказчик обязуется:

- обеспечить непрерывность финансирования на протяжении всего срока текущего ремонта

- своевременно осуществлять контроль при производстве работ, организовать приемку законченного текущего ремонта.

- создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить обусловленную контрактом цену.

Для выполнения настоящего контракта Подрядчик гарантирует:

- надлежащие качество используемых материалов, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

- качественно выполнить работы в соответствии с действующими нормами и дефектной ведомостью, не наносить материальный ущерб Заказчику.

- сдать Заказчику выполненные работы в срок в соответствии с контрактом.

- установить гарантийный срок качества выполненных работ - 5 лет.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

В случае просрочки Подрядчиком сроков окончания работ, устанавливаемых в п.4.1.

настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы невыполненных работ на каждый день просрочки.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по объекту, то Подрядчик имеет право на продление срока работ, не более 10 календарных дней.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативноправовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. Любые изменения и дополнения условий настоящего контракта действительны лишь при условии их совершения в письменной форме и подписания уполномоченными на то представителями сторон. Вносимые изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью контракта. Приложения к настоящему контракту, составляют его неотъемлемую часть.

9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. В случае возникновения споров, противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта. Стороны урегулируют противоречия, претензии и разногласия в добровольном порядке.

9.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Орловской области.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2.Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Протокол открытого аукциона - приложение №1

2.Смета на выполнение работ – приложение №2

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

–  –  –

Общестроительные работы Облицовка стен панелями м2 361 пластиковыми, по металлическим направляющим с относом от стены на 5 см или 10 см с креплением каркаса на подвесках и высоте помещения более2,6м до3м включительно Сверление отверстий в кирпичных шт 186 стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до20мм Устройство потолка из пластиковых м2 104,3 панелей

–  –  –

Электромонтажные работы Демонтаж осветительных шт 16 приборов:патроны,подвесы Демонтаж осветительных шт 16 приборов:светильники с лампами накаливания

–  –  –

Демонтаж осветительных шт 10 приборов:выкючатели,розетки Разводка по устройствам и шт 10 подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах:

кабели,или провода сечением до 10мм2 Коробки ответвительные к шт 8 распределительному шинопроводу:коробка с предохранителем или разъеденителем Выключатели,переключатели и шт штепсельные розетки 16 Светильники с люминесцентными шт 16 лампами в подвесных потолках Трубы винипластовые по стенам с м 80 креплением скобами Затягивание проводов в проложенные м 150 трубы и металические рукова Кабели с креплением накладными м 150 скобами с установкой в ответвительных коробках Пробивка в кирпичных стенах борозд м 10 площадью сечения до 20см2 Светильники для ламп накаливания шт 26 Светильники с люминесцентными шт 18 лампами в подвесных потолках

–  –  –

Внутренняя отделка помещений:

- потолки - облицовка пластиком, по каркасу и металлическим направляющим.

- стены - облицовка пластиком, по каркасу и металлическим направляющим

- полы цементная стяжка, толщиной 20мм с устройством покрытия из керамического гранита на плиточном клее.

На все материалы должны быть сертификаты качества, соответствующие противопожарным требованиям.

–  –  –

Cведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара Наименование Функциональные и качественные характеристики работ

Похожие работы:

«СИГАЛОВ Б.Я. "Долголетние газоны" “Кроет землю мою трава, изумрудней, чем изумруд.Все мы смертны, но знаю я: краски радостные весны сохраним на земле на век, и вовек они не умрут”. (Гафур Гулям) Развитие озеленения в современных условиях связано с широким распрос...»

«Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания Первый ответ на заявление Комиссии о пересмотре Директивы о рабочем времени В Заявлении запрашиваются ответы на семь основных вопросов Директивы о рабочем времени. Ниже даются ответы на каждый из вопросов, однако важно отметить, что эти комментарии следует понимать в бо...»

«eurointegration.com.ua http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2015/02/3/7030408/ Новая Noga правительства – Кабмин готовит почву для ареста имущества РФ Иллюстрация http://caricatura.ru/ О том, что аннексия Крыма нанесла Украине многомиллиардные убытки, не говорил разве что ленивый. То, что Москва должна возм...»

«НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ Библиотека Ладовед. SCAN. Юрий Войкин 2О1Ог.• сть у меня знакомая лесная полянка. И растут на этой полянке удивительные цветы. Одни цветы распускаются рано-рано весной, когда в лесу е...»

«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Том 155, кн. 3, ч. 2 Гуманитарные науки 2013 УДК 297.17 ВЫЗОВ МОДЕРНУ ИЗ ЦЕНТРА СТАМБУЛА: ДЖАМААТ "ИСМАИЛ АГА" В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТУРЦИИ И.Г. Саетов Аннотация В статье ставится задача выявить религиозные, политические и институциональные характеристики одной из самых консерватив...»

«7. Средняя зарплата в России (по регионам) и других странах мира в 2015 году. [Электронный ресурс]: URL: http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2015.html (дата обращения: 30.09.2015).8. Уровень зарплат в США [Электронный ресурс]: Все самое интересное...»

«HP Scanjet Enterprise 7000 s2/Flow 7000 s2 Руководство пользователя Авторские права и лицензия Товарные знаки © Hewlett-Packard Development Company, ENERGY STAR — зарегистрированный в L.P., 2013 г. США служебный знак Агентства по защите окружающей среды (США). Воспроизведение, адаптация и перевод без предварительного пись...»

«1 5 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531) С ОД Е Р Ж А Н И Е информационные сообщения кредитные организации Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 30 мая 2014 года Приказ Банка России от 02.06.2014 № ОД-1249 Пр...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.